$(function(){ $('*',$('form.comment')).attr('disabled', 'disabled');}); 沪杭高速公路许村段改建工程跨京杭运河二通道桥梁主墩防护施工监理 【 信息发布时间：2021-09-10 阅读次数： 】 【我要打印】 【关闭】 .HyStatusImg { top: 0px; width: 196px; height: 105px; margin-left: 45%; margin-top: -100px; position: relative; z-index: 0; } .HyStatusImg div { width: 196px; height: 105px; background-repeat: no-repeat; } 沪杭高速公路许村段改建工程跨京杭运河二通道桥梁主墩防护  施工监理招标公告 1. 招标条件 本招标项目沪杭高速公路许村段改建工程跨京杭运河二通道桥梁主墩防护（下称“本项目”） 经交水函[2018]400号文同意建设，项目业主及招标人为海宁市京杭运河二通道建设工程指挥部（下称招标人），建设资金来自上级及财政补助。本项目已具备招标条件，现对本项目的施工监理进行公开招标，实行资格后审，资格审查条件（最低要求）详见浙江江南要素交易中心网（嘉兴市公共资源交易网[海宁]）（http://ggzy.jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain/)。 2. 项目概况与招标范围     2.1 项目建设地点：海宁市许村镇。 2.2 项目规模及技术标准： 2.2.1项目规模：（1）原设计情况 沪杭高速上跨京杭运河二通道桥梁为项目中第34联桥梁，上部构造为三跨连续梁桥，配跨 60+100+60m，双幅桥面宽 2×17.24m，下部结构为墩柱接整体承台式基础，承台尺寸13.8×12×3.5m，单个承台设置9根直径1.8m钻孔灌注桩，桩底-86.0m，桥梁与航道中心线交角 109.22°。连杭大道大桥主桥上部构造为三跨连续梁桥，配跨 60+100+60m，左右幅单幅桥面宽12.0m，下部结构为墩柱接整体承台式基础，承台尺寸13.0×7.5×3.5m，单个承台设置 6 根直径1.8m钻孔灌注桩，桩底-71.0m，桥梁与航道中心线交角 109°。设计初期已预留三级航道通航净空，推荐桥梁上部结构采用悬臂浇筑的施工工艺，且要求主墩及基础施工应结合航道开挖同步协调开展。 （2）施工变更情况 鉴于沪杭高速公路与京杭运河二通道交叉段的工况相对于原施工图发生了改变，导致主墩及基础施工无法与航道开挖同步协调开展，只能在桥梁施工完成后才能开展航道改施工，对主墩安全将产生一定影响，因此需要开展主墩防护设计。  2.2.2主墩防护结构设计：防护工程须在不缩小通航净宽的前提下，尽量减少因航道断面开挖导致的对桥梁结构不利影响，控制主墩及护岸侧向位移。考虑到航道开挖对桥梁桩基的影响，采用主墩承台后打设灌注桩并换填卸载土推力、承台前方打设灌注桩形式防护。主墩承台后方换填泡沫混凝土，承台底边线外5.5m处按1:1开挖，换填底标高1.8m，换填泡沫混凝土与主墩承台间距 20cm，内填泡沫板。换填后方严禁堆土、堆载以及车辆通行。承台后方打设直径1.5m灌注桩，间距1.6m；承台前方打设直径1.2m灌注桩，间距1.4m，桩基顶设90cm 高帽梁，帽梁顶标高3.2m，桥区范围内航道面宽为 60.0-70.0m 2.3 计划施工工期：本工程计划施工工期分两阶段实施，第一阶段为沪杭高速公路桥支架拆除到高速公路交通转换期间，此阶段施工工期大概为2个月；第二阶段为连杭大道桥原桥面拆除，重新挂篮施工，挂篮拆除后开始施工，此阶段施工工期大概为2个月，两个阶段施工工期大概为4个月。 2.4 招标范围：沪杭高速公路许村段改建工程跨京杭运河二通道桥梁主墩防护施工及缺陷责任期监理。 2.5 监理标段划分：本项目设一个监理标段。本项目的桥梁主墩防护施工全过程（质量、安全、进度、造价、环保等）及缺陷责任期的监理工作。 2.6预计监理服务期：28个月（包括包括施工准备期监理0个月，施工及交工验收期监理4个月，缺陷责任期监理24个月（自交工验收证书签发之日起算起））。 2.7质量目标：所辖施工标段交工质量评定均为合格。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有交通运输主管部门颁发的公路工程丙级及以上监理资质，并在监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。 4. 招标文件的获取 4.1本工程实行资格后审，不进行现场报名，于2021 年 9 月 10 日至2021年 9 月 16 日14时00分，通过“海宁市电子招投标交易投标平台（http://hn.jxzbtb.cn/TPBidder/）”自主登记。（未注册的单位，请到浙江江南要素交易中心（嘉兴市公共资源交易网[海宁]）网站注册办理（详见企业注册操作说明）) 4.2 招标文件等资料通过“浙江江南要素交易中心（嘉兴市公共资源交易网[海宁]）网上上投标平台”在投标登记后自行下载。 4.3如投标单位未注册登记，请前往http://hn.jxzbtb.cn/TPBidder/huiyuaninfomis2/pages/huiyuanregister/Agree免费注册登记。 5. 投标文件的递交 5.1 招标人不统一组织进行现场踏勘和召开投标预备会，投标人视需要自行前往现场； 5.2投标截止时间和开标时间：2021年9月 16 日14时00 分，逾期送达、不按要求提交或未密封的投标文件将予以拒收； 5.3开标地点（投标文件递交地点）：海宁市交通运输局9楼开标室。（海宁市海州西路85号； 5.4 新冠疫情期间为避免人员集聚，投标人不参加开标会。本工程投标文件采用邮寄方式（建议采用EMS、顺丰）等在投标截止时间前送达，邮寄地址：浙江省海宁市海洲街道紫微大厦1801室，建经投资咨询有限公司，接收人：任凤池，电话：13857336068。不接收到付邮件，请在投标截止时间前半小时与上述人员电话确认投标文件是否已送达。 5.5 如现场递交投标文件的，投标文件递交后离开。所有人员实行“健康码绿码+测温正常”进入，全程必须戴口罩。递交时间：2021年9月16日13 时30分至14 时00分，递交地点：海宁市交通运输局9楼开标室。（海宁市海州西路85号） 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在浙江江南要素交易中心网（嘉兴市公共资源交易网[海宁]）（http://ggzy.jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain/)。 7. 联系方式 招标人：海宁市京杭运河二通道建设工程指挥部指挥部 招标代理人：建经投资咨询有限公司 地  址：海宁市海州西路85号 地 址：海宁市海洲街道紫微大厦1801室 邮  编： 314400 邮  编：314400 联系人： 邱先生 联系人：任先生 电  话：0573-87222613 电  话：0573-87859836 传  真：0573-87222521 传  真：0573-87859836         招标人：海宁市京杭运河二通道建设工程指挥部   日  期： 2021 年 9月 10 日        附录1：资格审查条件（资质条件）   项 目 条    件 备 注   资 质 投标人具备独立法人资格，交通运输主管部门颁发的公路工程丙级及以上监理资质，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。         附录2：资格审查条件（主要监理人员资格要求）   序号 监理岗位 资格要求 数量 备注 1 总监理 工程师 具有交通运输部（原交通部）核发的公路工程专业监理工程师及以上资格，具有工程师及以上技术职称，年龄59周岁及以下。 1 自有 人员 注： 1、投标人应在投标文件中提供主要监理人员身份证、毕业证、职称证书、监理资格证书的彩色打印件（或清晰可辨的复印件），以上信息按规定在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开，并提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果的打印件，不公开或不一致或未附查询结果的打印件的，以上信息不予认可。 2、自有人员指在投标人岗位登记的人员。投标人自有人员应提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件，未提供以上材料的，其作为投标人自有人员情况不予认可。 3、企业法定代表人（如为监理甲级资质，则还包括其资质证书（副本）上列明的企业负责人、企业技术负责人）和在其他在建项目中担任总监理工程师的，不能在本项目任职。 4、主要监理人员均须持有省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》，其中2012年7月1日以后获得交通运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》的彩色打印件（或清晰可辨的复印件）。 5、主要监理人员根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分在24分（不含）以下。 6、投标人可登陆浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统进行监理企业用户注册，并按浙江省交通运输厅要求报送有关信息。登录网址为：http://jlsccx.zjt.gov.cn/，联系电话：0571-83789631。  附录3：资格审查条件（信誉要求）   项 目 要     求 备注 信誉要求 1.投标人不存在投标人须知第1.4.3项的情形； 2. 近三年（自2018年7月1 日以来），投标人及其拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为，（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准）； 3. 投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重违法失信行为记录名单（意即未被“信用中国”列入“失信惩戒名单”记录）。投标人无需提供资料，以网站查询结果为准。       注：投标人及拟委任的总监有无行贿受贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的查询结果为准（时间以法院判决书出具的时间为准，投标人无需提供，由招标人在公示期间对公示的推荐中标候选人和拟委任总监通过中国裁判文书网进行行贿犯罪档案查询）。   扫一扫，在手机查看上链情况 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 var startTime = "0000-00-00"; var endTime = "0000-00-00"; if (startTime != "0000-00-00" && endTime != "0000-00-00") { var noticeTime = document.querySelector(".notice-time"); noticeTime.innerHTML = "公告发布时间：" + startTime + " ~ " + endTime; } var originalUrl = ""; var filteredUrl = filterUrl(originalUrl); function filterUrl(str) { return str.replace(//g, ""); } console.log(filteredUrl); if (filteredUrl != "") { var Alink = document.createElement("a"); Alink.href = filteredUrl; Alink.target = "_blank"; Alink.textContent = "附件下载"; var AttachmentDownload = document.querySelector(".Attachment-download"); AttachmentDownload.appendChild(Alink); }