建筑工程施工简易合同范本(简易建筑工程施工合同范本)

在进行建筑工程施工之前，签订一份合法且明确的施工合同是至关重要的。本文提供一份建筑工程施工简易合同范本，以供借鉴。

合同概述

合同双方

本合同由以下双方签订:

甲方: [建筑业主姓名/公司名称]

乙方: [建筑施工承包商/公司名称]

项目信息

本合同涉及的建筑工程项目信息如下:

项目名称: [项目名称]

项目地址: [项目地址]

工程范围: [工程范围的简要描述]

合同条款

1. 工期

本次建筑工程施工的工期为约 [工期]，具体开始和结束日期由双方协商确定。

2. 施工内容

乙方将承担以下具体的施工内容:

施工准备

土建工程

安装工程

维修及保养工程

其他相关工作

3. 施工标准

乙方将按照国家相应的建筑规范和标准进行施工。施工过程应符合以下要求:

施工质量达到国家标准

施工现场保持干净整洁

安全施工，保障工人和他人的人身安全

合理使用施工材料

4. 付款方式

甲方应按照以下方式向乙方支付款项:

支付方式1: 在合同签订后的 [支付阶段] 内支付 [支付金额] 的费用。

支付方式2: 在工程完工后的 [支付阶段] 内支付剩余的费用。

5. 违约责任

如果一方未履行合同规定的任何义务，对方有权采取以下措施:

违约方应承担违约责任，包括支付违约金等。

对方有权中止或终止合同，并要求赔偿因此造成的损失。

6. 争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，应提交至 [解决争议的仲裁机构/法庭名称] 解决。

7. 合同变更

如需对本合同的任何内容进行变更，应由双方协商一致，并以书面形式确认。

8. 合同终止

本合同在以下情况下终止:

工程完成

双方协商一致终止

发生严重违约行为

9. 生效与附件

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同附件包括:

[相关附件名称1]

[相关附件名称2]

以上为建筑工程施工简易合同的范本，供借鉴使用。具体合同内容可根据项目需求进行调整和修改，确保双方权益得到充分保障。

简易建筑工程施工合同范本

在进行建筑工程时，施工合同是非常重要的一环，可以保证工程施工的顺利进行，并规范双方的权利和义务。以下是一份简易建筑工程施工合同范本，仅供借鉴。

甲方

委托方名称：

地址：

电话：

法定代表人（负责人）：

证件号码：

乙方

承接方名称：

地址：

电话：

法定代表人（负责人）：

证件号码：

工程概况

工程名称：

工程地点：

建筑面积：

建筑结构：

合同期限

合同期限自

合同期限至

工程造价

总造价：

付款方式：

工程进度

甲方要求工程完工日期：

乙方允诺工程完工日期：

工程质量

甲方要求的工程质量标准：

乙方承诺的工程质量标准：

违约责任

一方违反合同规定，给对方造成经济损失的，应承担违约责任：

变更条款

合同双方可以根据实际情况，协商修改合同内容：

争议解决

本合同如有争议，协商无果时，提交给当地人民法院解决。

甲方（委托方）签字：

乙方（承接方）签字：

日期：

以上是一份简易建筑工程施工合同范本，当然实际签订的合同可能还需要加入一些具体的条款。

在签订工程施工合同时，双方应该详细了解合同的内容，以及工程的进度和质量要求。同时，在执行合同时应该严格按照合同规定进行，确保工程质量和安全。如果发现工程质量存在问题，应及时协调解决，避免产生不必要的纠纷。

商场建筑工程施工合同范本

商场建筑工程施工合同范本

签订双方

本合同由甲方（施工单位）和乙方（建设单位）双方签订。

工程概况

1.工程名称：商场建筑工程。

2.工程地点：XXX市XXX区XXX街道XXX号。

3.建设单位：XXX公司。

4.施工单位：XXX有限公司。

工程范围

1.商场建筑工程包括：XXX（列明工程范围）。

2.本工程质量管理、安全生产和环境保护应遵循国家有关法律、法规及相关标准和规范，符合工程建设技术标准。

合同价款

1.合同总价：XXX（大写XXX元整），包括工程造价、税金和各种费用。

2.合同价款支付方式：见以下表格（注明各阶段款项、比例和支付期限）。

工程期限

工程总工期XX个月/天（自XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束），其中XXXX亩XXX建筑面积工程结构封顶工期为XX天。

施工组织设计和施工方案

1.施工单位应提交合格施工组织设计和施工方案。

2.施工过程中如需进行重难点工序、工程进度等解决方案变更，应及时报经建设单位同意后方可实施。

质量保证和验收规范

1.本工程应符合国家有关建筑质量检验检测标准和验收规范。

2.本工程施工过程中，施工单位应按建设单位监理工程师的监理要求严格执行。

3.工程质量验收依据《建筑工程质量验收标准》等相关标准执行，合格才可交付使用。

工期管理

1.甲方应按合同约定的工期安排工程建设，并按实际施工进度、工期和结构节点及时支付款项。

2.施工单位应组织专人负责施工工期管理，协调各工序之间的关系，确保工程按期完成。

安全生产和环境保护

1.施工单位应制订安全生产和环境保护方案，依法对现场安全、周围环境的卫生和水源进行保护。

2.施工中必须符合国家、行业安全生产法律法规的要求，严格执行现场的安全防范措施。

违约责任

1.如甲方未经乙方同意擅自变更工程进度和范围，应承担由此引起的法律责任。

2.如甲方未按合同要求和进度完成工程和质量验收不合格的，应承担由此引起的经济、法律和行政责任，并赔偿乙方因此产生的各种损失。

保修期

从竣工验收合格之日起开始计算一年保修期。

其他约定

1.本合同附件为组成合同不可分割的组成部分。

2.本合同未尽事宜，甲、乙双方应在合同签订后及时商定，共同签署补充协议。

合同期限

本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，履行完毕后合同结束。

争议解决

本合同的解释和履行应适用中华人民共和国有关法律和法规。对本合同引发的任何争议，双方应优先通过友好协商解决；协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院申请仲裁或诉讼。

甲方（施工单位）： _____________________

乙方（建设单位）： _____________________

签订日期： ______年_____月_____日