一层民房建筑合同书(一层民房建筑合同书样板)

为保障甲方和乙方的合法权益，经双方友好协商，就甲方拟建设一栋一层民房的建筑项目，甲乙双方达成如下协议：

第一条 总工程造价

本工程总造价为人民币 XX 万元，乙方应在签订本合同后十天内向甲方缴纳建设工程总造价的 10% 作为保证金。

第二条 工程建设进度

乙方应按照工程进度表，在规定的时间内完成建设任务。如果由于乙方的原因导致施工进度延误，每延误一天需要支付违约金人民币 XX 元。

第三条 工程质量标准

本工程按照国家规定的建筑质量标准和相关技术标准进行施工，乙方应保证工程质量符合国家标准并承担相关责任。

第四条 工程款支付

工程款支付均按照工程进度表和施工合同约定的标准进行支付。

第五条 工程材料使用

乙方应使用符合国家规定的建筑材料和设备，在施工过程中做好材料的保管和质量检测工作，确保使用材料的质量符合国家标准。

第六条 工程安全保障措施

乙方应制定安全施工方案，保证施工过程中作业人员的安全，力争成为零事故工地。如有安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

第七条 工程竣工验收

乙方在工程竣工后应向甲方提交有关材料和工程验收报告，并严格按照甲方的验收要求进行验收。如出现质量问题，乙方应及时进行整改，保证工程质量符合国家标准。

第八条 合同变更和解除

本合同签订后，如有需要对合同进行变更或解除的情况，甲乙双方应进行协商并签署书面变更或解除协议。

第九条 争议解决

本合同如发生争议，应协商解决。协商不成的，可向相关部门提交申请或向法院起诉。

本合同一式两份，双方各执一份，合同自签字盖章之日起生效。

一层民房建筑合同书样板

为确保建设工程的顺利进行，甲方和乙方本着自愿、平等、公正和诚信原则，经协商一致，签订本合同：

第一条 工程项目名称及位置

本工程项目名称为________，项目地点位于________。

第二条 工程内容和标准

本工程内容为建设一座小面积的民房，建筑面积为________平方米。工程建设标准按照________标准执行。

第三条 工程验收标准

本工程在竣工验收时，需符合国家有关部门发布的有关规定和标准。

第四条 工期

本工程建设工期为________个月，自合同生效起开始计算。如遇不可抗力因素，另行协商处理。

第五条 工程质量保证

建设过程中，甲方必须遵守规章制度和方案规定。如因甲方原因造成质量问题，甲方承担全部责任。在竣工验收后，乙方对工程质量进行保修保险。

第六条 工程价款

本工程总价款为________元，其中：首期付款为________元，甲方需在合同签订之日起3日内支付给乙方。余款分至少________次付清。

第七条 工程材料及设备提供

工程所需的主要材料和设备由乙方采购。如有自带材料或设备的，必须先与乙方协商。

第八条 违约责任

如甲方擅自解除合同，或违约未支付款项，应向乙方支付违约金。违约金数额为已签约总价款的________%。

第九条 纠纷解决方式

本合同履行过程中如有纠纷，要协商解决。如协商不成，可向有关部门仲裁或直接向法院提起诉讼。

第十条 合同效力

本合同自双方签字盖章之日起生效，至竣工验收合格时终止。

甲方（签字/盖章）：________

乙方（签字/盖章）：________

签订日期：________

以上为一层民房建筑合同书样板，合同双方在签订前需认真审核合同内容及填写合同相关信息，确保合同的真实性和有效性，避免后续工作中出现任何问题。