建筑厂房施工合同模板(厂房建筑施工合同书范例及注意事项)

建筑厂房施工合同是指一种协议，包括工程的权限、时间、费用、质量标准等。它是建设工程的基础，并确保所有参与方遵守规定。

以下是一份建筑厂房施工合同模板：

合同主体

甲方：

地址：

法定代表人：

电话：

营业执照编号：

乙方（承包人）：

地址：

法定代表人：

电话：

营业执照编号：

项目名称

建筑厂房项目

工程内容

详见设计图纸及技术说明书

工程工期

协商工期为：***天/月

工程造价

总造价：***万元

工程付款方式

1、工程开工前支付工程合同总价的30%；

2、工程完工后支付工程合同总价的70%。

质量标准

1、工程质量应符合国家标准和项目设计要求；

2、工程结构安全可靠；

3、工程装饰材料符合环保标准；

4、工程使用寿命不低于30年；

5、工程竣工验收合格后，承包人提供技术服务和保修一年。

其他注意事项

1、未经甲方同意，承包人不得拆改、变更设计图纸；

2、承包人应当按计划保质保量完成工程；

3、工程施工期间，承包人负责施工安全；

4、项目的最终解释权归甲方所有。

合同生效及争议解决

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

2、本合同自双方签字盖章之日起生效；

3、本合同履行过程中发生的纠纷应当协商解决，协商不成时，提交有管辖权的人民法院解决。

以上是建筑厂房施工合同模板内容，具体的合同应根据项目实际情况进行调整。

建筑厂房项目是非常复杂的一个工程，需要各方的合作和努力。希望双方能够严格按照合同要求，保质保量地完成工程。

厂房建筑施工合同书范例及注意事项

一、合同概述

本合同是为了明确双方在厂房建筑施工项目中的权利和义务，保障双方的合法权益而订立的。

二、合同签订及生效

1. 合同签订地点：双方协商确定，一般为甲方所在地。

2. 合同生效条件：本合同经双方代表签字确认后生效。

3. 合同期限：合同期限自合同生效之日起，至工程竣工并经验收合格之日止。

三、工程范围

在施工期间，甲方委托乙方进行厂房建筑施工，工程范围包括但不限于：

地基基础工程

主体结构工程

屋面防水工程

雨水排水工程

供水及消防设备工程

供电及照明工程

通风与空调工程

室内装修工程

园林绿化工程

四、工程款项及支付方式

1. 工程款项总额：借鉴市场行情，预计总额为XXX万元。

2. 工程款项支付方式：甲方按照工程进度和验收标准向乙方支付工程款项。

3. 工程款项支付时间：具体支付时间双方可协商商定，一般分多次支付。

五、工期要求

1. 工期约定：工期约定为XXX个工作日/月。

2. 工期延误责任：若由于乙方原因导致工程延误，乙方应承担相关赔偿责任。

3. 工期提前完成奖励：若乙方提前完成工程，甲方可给予合理的奖励。

六、质量要求

1. 施工质量标准：工程应符合国家相关标准和规定，达到预期目标。

2. 质量验收：工程竣工后，甲方有权对工程质量进行验收，并提出质量问题要求乙方及时整改。

七、违约责任

1. 履约保证金：为确保双方履行合同，甲方应向乙方支付履约保证金XXX万元。

2. 违约责任：若一方违约，应依法承担相应的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿等。

3. 索赔提请：双方对工程施工中的纠纷及索赔应尽快提请仲裁或法院解决。

八、其他事项

1. 合同变更和解释：本合同变更或解释，须经双方书面协议。

2. 争议解决：本合同涉及的争议应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁。

3. 合同备案：本合同经双方签字盖章后生效，并备案。

九、附件

1. 工程图纸及设计说明

2. 相关证书及许可文件

3. 施工进度计划

4. 施工安全措施方案

（文章完）

厂房建筑施工证申请流程及注意事项

随着城市化的加快，厂房建设成为了一个必不可少的领域。在进行厂房建设之前，我们必须要讲求规范化施工，在此一个合格的建筑施工证也是必不可少的。本文将为大家介绍厂房建筑施工证的申请流程及注意事项。

一、什么是厂房建筑施工证？

厂房建筑施工证，是指建筑单位在建设厂房时，必须依据国家的建设标准及相关法律法规。取得该证书，方可开工建设。

二、申请流程

1. 拟定施工方案

施工前，建筑单位需要制定详细的施工方案。该方案应包括施工的基本流程、工程预算、施工时间安排、安全方案等，并应提交给相关部门进行评审。评审通过后才可以申请施工许可证和相关手续。

2. 提交申请材料

申请人应准备好资料，并向相关部门提出申请。申请材料一般包括申请表、施工方案、工程设计文件等。

3. 审核审批

材料提交后，相关部门将对申请材料进行审核。在审核中，申请人应在规定时间内提供有关资料。申请是否通过，将根据审核结果来决定。

4. 领取证书

审核通过后，申请人可以领取厂房建筑施工证。

三、注意事项

1. 按照规定时间完成施工

建筑单位在获得施工证之后，应按照有关计划在规定的时间内完成施工任务。

2. 保持施工过程的安全性

建筑单位应依照有关规定，加强对施工过程的监督，保证施工过程的安全性。如施工中有一定风险，应及时采取相应的措施，以杜绝安全事故的发生。

3. 获得相关审批文件

在进行施工之前，建筑单位应获得相关审批文件，包括批准函、建设用地规划许可证、环评报告等。只有在获得这些文件后，建筑单位才能获得施工证。

4. 合理控制施工成本

建筑单位在进行厂房建设时，应合理控制施工成本，尽量减少浪费，并遵循节约能源、保护环境的理念。

5. 保持厂房建设质量

建筑单位应按照有关规定，保证厂房建设的质量，在施工重要环节进行专项检查，预防质量问题的发生。

相信大家对于厂房建筑施工证的申请流程及注意事项已经有了更全面的了解。在进行建筑施工时，一定要依照国家的相关规定进行操作，保证建筑施工的安全性、节约性与环保性。